|
|
|
Oświadczenie zarządu Centrum Klima S.A. dotyczące rozliczeń kontraktu z firmą Skalski Budownictwo
Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa poruszeni stanowiskiem przedstawiciela spółki Skalski Budownictwo - generalnego wykonawcy nowej siedziby Centrum Klima w Wieruchowie pod Warszawą - opublikowanego na łamach Pulsu Biznesu w dniu 3 września 2010. W artykule pod tytułem "Skalski kontra Centrum Klima" Pan Piotr Skalski prezentuje informacje nieprawdziwe, godzące w dobre imię naszej firmy.
Umowa dotycząca budowy kompleksu w Wieruchowie została zawarta między Centrum Klima a Skalski Budownictwo 16 grudnia 2009 roku. Na jej podstawie generalny wykonawca inwestycji firma Skalski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna - podjął się wykonania robót budowlanych przy realizacji kompleksu magazynowo-produkcyjno-biurowego w Wieruchowie i zakończenia ich do dnia 15 lipca 2010, co miało zostać potwierdzone podpisaniem przez strony Ostatecznego Protokołu Odbioru. Wykonanie przez generalnego wykonawcę umowy obejmowało dostarczenie obiektu spełniającego wszystkie założenia dokumentacji projektowej określonej w kontrakcie, w tym usunięcie wszystkich usterek, które zostały mu przez Inwestora zgłoszone. Niestety - z przyczyn całkowicie zależnych od generalnego wykonawcy - czynności te doprowadziły do opóźnienia o 26 dni ostatecznego oddania inwestycji.
Poniżej prezentujemy stanowisko Zarządu Centrum Klima:
-
Nieprawdą jest, że Centrum Klima przekroczyła termin zwrotu 50% kaucji gwarancyjnej firmie Skalski. Zgodnie z warunkami umowy powinno ono nastąpić niezwłocznie po wezwaniu nas przez wykonawcę do zwrotu. Takie pismo otrzymaliśmy 26 sierpnia z terminem zapłaty do 30 sierpnia. Należność została przez Spółkę uregulowana 30 sierpnia. W związku z powyższym firma Skalski nie ma podstaw do kierowania roszczeń w tym zakresie przeciwko spółce Centrum Klima.
-
Aby nie dopuścić do przestoju w produkcji - co z pewnością znalazłoby odbicie w wynikach finansowych spółki - Centrum Klima faktycznie rozpoczęła 6 sierpnia 2010 roku działalność produkcyjną w nowym zakładzie w Wieruchowie. Zgodnie z umową było to możliwe przed podpisaniem Ostatecznego Protokołu Odbioru przez wykonawcę. W tym czasie prace generalnego wykonawcy - polegające na likwidowaniu zgłoszonych przez inwestora usterek - trwały. Lista kilkuset usterek wymagających poprawy została przekazana wykonawcy i zaakceptowana przez przedstawicieli firmy Skalski w kolejnych protokołach podpisywanych w dniach od 28.06.2010 aż do 11.08.2010. Prace związane z usuwaniem usterek były zakończone i potwierdzone Ostatecznym Protokołem Odbioru podpisanym przez przedstawicieli generalnego wykonawcy dopiero 12 sierpnia - 26 dni po terminie ustalonym w umowie.
-
Umowa na realizację inwestycji obejmowała szczegółowe zapisy dotyczące zmiany terminów budowy z powodów niesprzyjających warunków pogodowych - dokładnie określonych w ww. dokumencie. Z tego tytułu wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu realizacji wyłącznie o 2 dni, które zostały uwzględnione na korzyść firmy Skalski. Centrum Klima nie naliczyła kary umownej za te dwa dni opóźnienia. Pozostałe opóźnienie nie miało związku z warunkami pogodowymi uznawanymi za niesprzyjające w rozumieniu podpisanej umowy i zdaniem spółki Centrum Klima było w pełni zawinione przez generalnego wykonawcę.
-
Spółka Centrum Klima była w pełni uprawniona do naliczenia kar umownych w kwocie ok. 700 tys. złotych, co wynika wprost z kontraktu. Podstawa wyliczenia kar została szczegółowo opisana w wezwaniu do zapłaty.
Nadrzędnym celem działań podejmowanych przez Centrum Klima było jak najszybsze ukończenie inwestycji, przy zachowaniu warunków i standardów wykonania zawartych w umowie. Niestety, mimo tego generalny wykonawca nie był w stanie dotrzymać terminu.
Należy podkreślić, że Centrum Klima dołożyła wszelkich starań w celu maksymalnego skrócenia procedur odbiorowych. Zastosowanie pełnego trybu odbiorowego przewidzianego umową z zachowaniem wszystkich terminów opóźniłoby przekazanie obiektu o kolejne parę tygodni, a tym samym kary naliczone wykonawcy byłyby większe nawet o kilkaset tysięcy złotych.
Nie mamy podstaw, aby podejrzewać, że działania związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i obraźliwych dla nas informacji są celowo powadzone przez firmę Skalski Budownictwo. Chcemy wierzyć, że wynikają z nieznajomości warunków umowy dotyczących realizacji inwestycji lub z błędnej ich interpretacji. Jesteśmy przekonani, że wnikliwe zapoznanie się z treścią dokumentu pozwoli firmie Skalski Budownictwo na zbudowanie właściwego obrazu sytuacji. Liczymy na oficjalne przeprosiny skierowane do Centrum Klima ze strony firmy Skalski Budownictwo.
Centrum Klima S.A. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. W 2009 roku z sukcesem realizowała ofertę publiczną akcji, z której środki zostały przeznaczone na budowę nowej siedziby spółki w Wieruchowie pod Warszawą. Zarząd Centrum Klima z największą starannością i dbałością dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych z wykonawcami i partnerami handlowymi. Celem podejmowanych działań jest dobro spółki, a co za tym idzie także licznego grona inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będących w posiadaniu akcji Centrum Klima.
Zarząd Centrum Klima S.A.
|
|
drukuj
